法宝案例

合同没有约定逾期竣工违约金,能不能有要求对方赔偿损失?

时间: 2020-04-14 15:43:09浏览次数:131
建设工程合同如果没有约定违约金,就不能要求对方支付违约金,但是可以要求对方当事人赔偿自己的损失。
合同没有约定逾期竣工违约金,能不能有要求对方赔偿损失?
对建设工程违约金没有约定的实践处理,可援引《中华人民共和国合同法》第一百一十三条关于“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”之规定,明确规定了不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定给对方所造成的损失即为违约损失,违约金数额一般以给损失方所造成的实际损失为限,同时损失方负有举证义务,以证明对方有违约行为以及因对方违约给自己所带来的实际损失数额。

案例:
2010年7月26日,未来公司与建工公司签订建设工程施工合同,约定建工公司承建未来公司车间厂房,开工日期是2010年8月1日,竣工日期是2011年4月1日,工程价款为固定价500万元。合同履行过程中,因经常阴雨不断,影响了施工水泥浇筑进度,致竣工延期20天。竣工结算时,未来公司要求建工公司承担逾期竣工的违约责任,并要求按每天1万元计算,从剩余100万元的工程款中扣除。建工公司只同意按每天100元计算,双方协商不成,建工公司向法院提起诉讼。

法院评判:
双方当事人应当按照合同的约定享受权利和承担义务,本案原告逾期竣工是事实,原告也同意承担责任,但由于双方未在合同中约定违约金,故被告只能主张按损失计算违约金,因被告未能举证损失的证据,故法院酌定由原告承担每天300元的损失,并从100万元的工程款中扣除。
法宝基金
别让“老赖”赖你上百万!联系法宝在线律师团
法宝在线通过“先打官司后收费”的颠覆性创新模式,对大额经济纠纷案件进行垫付费用,垫付款项包括当事人诉讼及仲裁过程中的诉讼费、财产保全费、担保费、鉴定费、公告费、评估费和律师费等费用,只在胜诉且回款后才收取费用。败诉或没能成功回款,该笔垫付的费用由法宝独自承担,当事人无需承担任何费用。

其实,打官司不可怕,花钱还输了官司才可怕!

如果您现在正遇到法律纠纷的烦恼,一定要联系法宝在线律师,因为找法宝律师没有诉讼风险——案件不赢不收取任何费用!更多法律问题可以在线咨询法宝在线律师服务平台的在线律师,快速申请案件解决方案:http://www.fabaofoundation.com/63657.html

电话:0755-25471673 0755-25471602

邮箱:FBfoundation@163.com
Copyright © 2016-2017 深圳法宝基金投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备17123834号-1
部分法宝基金律师联系地址:
广东省深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场BC座20楼
广东省广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋1506房
广东省茂名市茂南区站前五路111号嘉燕盈汇国际七楼
辽宁省大连市中山区港湾街5号
江西省景德镇市昌江区昌南大道108号泰壕珑原三期写字楼7-015号
湖北省武汉市武昌区徐东大街128号联发国际大厦30楼
西藏阿里地区噶尔县狮泉河镇阿里地区司法处